Znižovanie energetickej náročnosti Krytej plavárne pri ZŠ 8. mája vo Svidníku – časť modernizácia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Znižovanie energetickej náročnosti Krytej plavárne pri ZŠ 8. mája vo Svidníku – časť modernizácia
Kód zákazky: 1PZ/SP/2024
Kód oznámenia: 6685 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45212212-5
Predpokladaná hodnota: 1 219 398,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 28.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Svidník
Adresa: Sovietskych hrdinov
08901 Svidník
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Sovietskych hrdinov Svidník 08901 Slovensko pozemok, parcelné číslo C-KN 202/277, k.ú. Svidník sa nachádza vo východnej časti mesta Svidník v areáli Základnej školy Ulica 8. mája
Zdroj:

Popis

Znižovanie energetickej náročnosti Krytej plavárne pri ZŠ 8. mája vo Svidníku – časť modernizácia Predmetom zákazky je rekonštrukcia krytej plavárne pri ZŠ 8. mája 640/39, Svidník. Jedná sa o jednopodlažný čiastočne podpivničený objekt plavárne s plochou strechou a pôdorysom v tvare štvorca o rozmeroch 31,65 m x 31, 100 m. Je vytvorený z dvoch dilatačných celkov. V prvom dilatačnom celku je objekt jednopodlažný podpivničený – zázemie pre bazén, v druhom dilatačnom celku je jednopodlažný nepodpivničený – bazénová časť. Pre potreby splnenia funkčných požiadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2:2019 a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. v platnom znení pre významne obnovované budovy je nevyhnutné v rámci rekonštrukcie riešiť nasledovné opatrenia na zvyšovanie energetickej účinnosti: • zateplenie obvodových stien (úprava bleskozvodu – vynútená investícia), • zateplenie strechy, • zateplenie stropu 1. NP, • výmena okien/ zasklenia, stĺpikovo-priečniková fasáda, • vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou tepla a úpravou vzchuchu + rozvody. Predmetom ďalších stavebných prác a dodávok je debarierizácia a sprístupnenie Krytej plavárne pri ZŠ 8. mája vo Svidníku pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, vrátane realizácie opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia zahŕňajúcich zabezpečenie sluchovej spokojnosti (akustiky), svetelnej pohody, zdravia a základného komfortu využívania budovy. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - „Opis predmetu zákazky“ a v osobitných prílohách súťažných podkladov: • DSP Krytá plaváreň Svidník (Projektová dokumentácia) • Zadanie (položkovitý rozpočet).

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1279123
1. Základné údaje
  • Organizácia: Mesto Svidník (ID: 63270)
  • Zákazka: Znižovanie energetickej náročnosti Krytej plavárne pri ZŠ 8. mája vo Svidníku – časť modernizácia (ID: 498700)
  • Typ formulára: Súťaž
  • Identifikátor verzie oznámenia: 9e40db53-54fd-410f-a05c-008a37ea7b06
  • Verzia oznámenia : 01
  • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
  • 2.1 Organizácie
  • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
  • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
  • Základné údaje o organizácii
  • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
  • IČO: 31797903
  • DIČ: 2021511008
  • Adresa
  • Ulica: Ružová dolina
  • Číslo: 10
  • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
  • PSČ: 82109
  • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
  • Krajina: Slovensko
  • Kontaktné údaje
  • E-mail: info@uvo.gov.sk
  • Telefónne číslo: +421250264111
  • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
  • Základné údaje o organizácii
  • Názov organizácie: Mesto Svidník
  • IČO: 00331023
  • DIČ: 2020784821
  • Internetová adresa (URL): https://www.svidnik.sk/
  • Adresa
  • Ulica: Sovietskych hrdinov
  • Číslo: 33
  • Mesto: Svidník
  • PSČ: 08901
  • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
  • Krajina: Slovensko
  • Kontaktné údaje
  • Kontaktné miesto : Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, Svidník
  • E-mail: miroslav.novak@svidnik.sk
  • Telefónne číslo: 0911640801
  • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
  • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
  • 3.1 Kupujúci
  • 3.1.1 Kupujúci
  • Základné údaje o kupujúcom
  • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Svidník)
  • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
  • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6276
  • Poskytovatelia služieb
  • Poskytovatelia služieb
  • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
  • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
  • 4.1 Účel
  • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
  • Predchádzajúce oznámenie:
  • 4.1.2 Opis
  • Referenčné číslo: 1PZ/SP/2024
  • Názov: Znižovanie energetickej náročnosti Krytej plavárne pri ZŠ 8. mája vo Svidníku – časť modernizácia
  • Opis: Znižovanie energetickej náročnosti Krytej plavárne pri ZŠ 8. mája vo Svidníku – časť modernizácia Predmetom zákazky je rekonštrukcia krytej plavárne pri ZŠ 8. mája 640/39, Svidník. Jedná sa o jednopodlažný čiastočne podpivničený objekt plavárne s plochou strechou a pôdorysom v tvare štvorca o rozmeroch 31,65 m x 31, 100 m. Je vytvorený z dvoch dilatačných celkov. V prvom dilatačnom celku je objekt jednopodlažný podpivničený – zázemie pre bazén, v druhom dilatačnom celku je jednopodlažný nepodpivničený – bazénová časť. Pre potreby splnenia funkčných požiadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2:2019 a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. v platnom znení pre významne obnovované budovy je nevyhnutné v rámci rekonštrukcie riešiť nasledovné opatrenia na zvyšovanie energetickej účinnosti: • zateplenie obvodových stien (úprava bleskozvodu – vynútená investícia), • zateplenie strechy, • zateplenie stropu 1. NP, • výmena okien/ zasklenia, stĺpikovo-priečniková fasáda, • vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou tepla a úpravou vzchuchu + rozvody. Predmetom ďalších stavebných prác a dodávok je debarierizácia a sprístupnenie Krytej plavárne pri ZŠ 8. mája vo Svidníku pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, vrátane realizácie opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia zahŕňajúcich zabezpečenie sluchovej spokojnosti (akustiky), svetelnej pohody, zdravia a základného komfortu využívania budovy. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - „Opis predmetu zákazky“ a v osobitných prílohách súťažných podkladov: • DSP Krytá plaváreň Svidník (Projektová dokumentácia) • Zadanie (položkovitý rozpočet).
  • Druh zákazky: Stavebné práce
  • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
  • 4.1.3 Rozsah obstarávania
  • Predpokladaná hodnota
  • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 219 398
  • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
  • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
  • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe bazénov
  • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
  • Doplňujúci CPV kód: 43324100, 45112000, 44111520, 45321000, 45262500, 42416100, 44221100, 45421132, 44622100, 45233161, 45431200, 44111900, 45432112, 45432210, 45442100, 44112600, 45323000, 44322100, 45310000, 45317300, 32342000
  • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
  • Informácie o mieste plnenia
  • Ulica: Ul. 8. mája 640/39
  • Mesto: Svidník
  • PSČ: 08901
  • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
  • Krajina: Slovensko
  • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: pozemok, parcelné číslo C-KN 202/277; k.ú. Svidník sa nachádza vo východnej časti mesta Svidník v areáli Základnej školy Ulica 8. mája
  • 4.2 Súťažné podmienky
  • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
  • Dôvody na vylúčenie
  • Zoznam a krátky opis podmienok: (1) § 32 ods. 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.§ 32 ods. 2) Ak v § 32 ods. 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. § 32 ods. 3) Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.47a [47a) § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.]. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.47b [47b) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.]. Údaje podľa druhej vety verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu 47a [47a) § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.] bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady podľa odseku 2 sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú. § 32 ods. 4) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. § 32 ods. 5) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. § 32 ods. 6) Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené d) alebo iný právoplatný rozsudok súdu. § 32 ods. 7) Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. Podmienky účasti na osobné postavenie sú upravené v § 32 zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. V zmysle § 39 môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom JED-om. Bližšie podmienky v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
  • 4.3 Informácie o postupe
  • 4.3.1 Postup
  • Druh postupu: Iný jednofázový postup
  • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
  • 5.1 Informácie o časti
  • 5.1.1 Časť
  • Názov: Znižovanie energetickej náročnosti Krytej plavárne pri ZŠ 8. mája vo Svidníku – časť modernizácia
  • Účel
  • Opis časti
  • Referenčné číslo: 1PZ/SP/2024
  • Názov : Znižovanie energetickej náročnosti Krytej plavárne pri ZŠ 8. mája vo Svidníku – časť modernizácia
  • Opis: Znižovanie energetickej náročnosti Krytej plavárne pri ZŠ 8. mája vo Svidníku – časť modernizácia Predmetom zákazky je rekonštrukcia krytej plavárne pri ZŠ 8. mája 640/39, Svidník. Jedná sa o jednopodlažný čiastočne podpivničený objekt plavárne s plochou strechou a pôdorysom v tvare štvorca o rozmeroch 31,65 m x 31, 100 m. Je vytvorený z dvoch dilatačných celkov. V prvom dilatačnom celku je objekt jednopodlažný podpivničený – zázemie pre bazén, v druhom dilatačnom celku je jednopodlažný nepodpivničený – bazénová časť. Pre potreby splnenia funkčných požiadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2:2019 a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. v platnom znení pre významne obnovované budovy je nevyhnutné v rámci rekonštrukcie riešiť nasledovné opatrenia na zvyšovanie energetickej účinnosti: • zateplenie obvodových stien (úprava bleskozvodu – vynútená investícia), • zateplenie strechy, • zateplenie stropu 1. NP, • výmena okien/ zasklenia, stĺpikovo-priečniková fasáda, • vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou tepla a úpravou vzchuchu + rozvody. Predmetom ďalších stavebných prác a dodávok je debarierizácia a sprístupnenie Krytej plavárne pri ZŠ 8. mája vo Svidníku pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, vrátane realizácie opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia zahŕňajúcich zabezpečenie sluchovej spokojnosti (akustiky), svetelnej pohody, zdravia a základného komfortu využívania budovy. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - „Opis predmetu zákazky“ a v osobitných prílohách súťažných podkladov: • DSP Krytá plaváreň Svidník (Projektová dokumentácia) • Zadanie (položkovitý rozpočet).
  • Druh zákazky: Stavebné práce
  • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
  • Rozsah obstarávania
  • Predpokladaná hodnota
  • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 219 398
  • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
  • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
  • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe bazénov
  • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
  • Doplňujúci CPV kód: 43324100, 45112000, 44111520, 45321000, 45262500, 42416100, 44221100, 45421132, 44622100, 45233161, 45431200, 44111900, 45432112, 45432210, 45442100, 44112600, 45323000, 44322100, 45310000, 45317300, 32342000
  • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
  • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
  • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
  • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
  • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
  • Opis strategického verejného obstarávania: Zhotoviteľ sa zaväzuje a čestne prehlasuje, že bude dodržiavať sociálne hľadisko. Sociálnym hľadiskom pre účely tejto Zmluvy o dielo je taký aspekt súvisiaci so zhotovením diela, ktorý vedie k pozitívnemu sociálnemu vplyvu pri zhotovení diela, najmä k vytvoreniu alebo podpore tvorby pracovných príležitostí, dôstojným, spravodlivým a uspokojivým pracovným podmienkam nad rámec zákonom vyžadovanej povinnosti ich zabezpečenia, k zvyšovaniu zodpovednosti zhotoviteľa a dodávateľov zhotoviteľa vo vzťahu k záujmom spoločnosti, najmä integrovaním sociálne prospešných aktivít do činnosti zhotoviteľa a dodávateľov zhotoviteľa a zmierňovaniu dôsledkov ekonomického a sociálneho zaostávania. 8.1. Zhotoviteľ sa zmysle bodu 8. zaväzuje, že platby za práce a služby, ktoré dodajú pri realizácii diela subdodávatelia, uhradí zhotoviteľ svojim subdodávateľom ich odplatu riadne a včas. 8.2. Splnenie povinnosti uvedenej v bode 8.1. zhotoviteľ preukáže predložením písomných potvrdení od subdodávateľov svedčiacich o tom, že subdodávateľom boli uhradené platby za plnenia pri realizácii diela riadne a včas. Potvrdenia od subdodávateľov zhotoviteľ predloží najneskôr pri preberacom konaní diela. 8.3. Za nedodržanie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 8.1. má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 3 % z ceny diela s DPH. Týmto nie je dotknutý nárok na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy. 8.4. Zhotoviteľ je v zmysle bodu 8. povinný za účelom vytvorenia alebo podpory tvorby pracovných príležitostí uzatvoriť zmluvu o dielo na subdodávateľské práce s registrovaným integračným sociálny podnikom v rozsahu 3 % ceny diela bez DPH počas celej doby realizácie diela; Zhotoviteľ je povinný podmienku sociálneho pozitívneho vplyvu (vytvorenie alebo podpora tvorby pracovných príležitosti) preukázať najneskôr ku dňu uzatvorenia Zmluvy o dielo. Ak zhotoviteľ tento záväzok nedodrží, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 % z ceny diela bez DPH, pričom objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o dielo odstúpiť. Zhotoviteľ je povinný do uzatvorenej zmluvy o dielo s registrovaným integračným sociálny podnikom implementovať nasledovnú zmluvnú podmienku: „Registrovaný integračný sociálny podnik v postavení zhotoviteľa je povinný počas celej doby realizácie diela zamestnávať min. 3 znevýhodnené osoby alebo zraniteľné osoby v zmysle § 12 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
  • Informácie o mieste plnenia
  • Informácie o mieste plnenia
  • Ulica: Ul. 8. mája 640/39
  • Mesto: Svidník
  • PSČ: 08901
  • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
  • Krajina: Slovensko
  • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: pozemok, parcelné číslo C-KN 202/277, k.ú. Svidník sa nachádza vo východnej časti mesta Svidník v areáli Základnej školy Ulica 8. mája
  • Predpokladané trvanie
  • Trvanie
  • Dĺžka trvania
  • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 9
  • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
  • Dĺžka trvania – iné: Neznámy
  • Finančné prostriedky EÚ
  • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
  • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
  • Rámcová dohoda: Žiadna
  • Dynamický nákupný systém: Žiadny
  • Informácie o rámcovej dohode
  • Kategórie: Kategórie kupujúcich
  • Ostatné informácie
  • Doplňujúce informácie: Dátum začatia stavebných prác nie je známy z dôvodu nevyhodnotenia žiadostí o nenávratné finančné prostriedky. V zmysle obchodných podmienok Zmluva o dielo nadobudne účinnosť v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Z.z. až po splnení odkladacej podmienky: a) nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, b) v prípade, ak verejný obstarávateľ žiada o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov z viacerých zdrojov, tak podmienkou účinnosti Zmluvy o dielo je nadobudnutie účinnosti poslednej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
  • Súťažné podmienky
  • Zoznam podmienok účasti
  • Zoznam podmienok účasti
  • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
  • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. c) zákona: predložením súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch
  • Opis podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. c) zákona: predložením súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádza predložiť údaje zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch, a teda údaje, ktorá sa nachádzajú v účtovných závierkach ukončených hospodárskych rokov, ktoré majú k dispozícii všetci potencionálni uchádzači alebo záujemcovia, nakoľko porovnaním týchto údajov verejný obstarávateľ skúma finančnú schopnosť uchádzača splácať svoje splatné záväzky - platobnú schopnosť uchádzača. Verejný obstarávateľ na základe analýzy údajov zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch získa informáciu o historickom vývoji finančnej situácii podniku uchádzača a jeho schopnosti hradiť svoje záväzky, pričom táto schopnosť sa viaže na dlhšie obdobie a je ovplyvnená mnohými skutočnosťami. Dve z nich sú však mimoriadne dôležité, a to najmä štruktúra majetku a primeraný a pravidelný prítok peňažných prostriedkov. Táto schopnosť je determinovaná štruktúrou aktív, ktoré majú rozdielnu likvidnosť, t.j. speňažiteľnosť alebo rýchlosť, s akou sa jednotlivé položky obežných aktív premenia na peňažné prostriedky. (Likvidita 1. stupňa (pohotová likvidita) je schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky hotovostnými prostriedkami. Tento ukazovateľ sa označuje aj ako solventnosť a vyjadruje vzťah medzi najlikvidnejšou časťou majetku a okamžite splatnými záväzkami. Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) – schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky krátkodobými aktívami okrem zásob. Tento ukazovateľ vyjadruje pomer najlikvidnejších aktív ku krátkodobým záväzkom. Pod krátkodobými záväzkami sa rozumejú všetky dlhy podniku splatné do 1 roku. Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) – schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky krátkodobými aktívami. Pri konštrukcii tohto ukazovateľa sa vychádza z toho, že v prípade potreby je možné z krátkodobého majetku premeniť zásoby na peňažné prostriedky. Ekonomickú a finančnú spôsobilosť, týkajúcu sa finančného zdravia podniku určuje INDEX N05 (český credit-scoringový model), ktorý zhodnocuje pravdepodobnosť úpadku danej spoločnosti a zároveň aj jej prosperitu. Táto podmienka účasti preto nie je stanovená v rozpore s princípmi verejného obstarávania, nakoľko žiadnym spôsobom nediskriminuje potenciálnych uchádzačov a nesťažuje im účasť v zákazke. Všeobecné informácie: A)Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. B) V zmysle § 39 môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom JED-om. Postačí, ak splnenie podmienok účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D JED-u ) preukáže uchádzač odpoveďou na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (?: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti). Preukazovať splnenie podmienok účasti JED-om môže uchádzač využiť prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu Jednotného európskeho dokumentu (eESPD) slúžiacu pre jeho vyplnenie a opätovné použitie dostupnej na https://www.uvo.gov.sk/espd/filter?lang=sk (na tento link sa možno dostať aj cez www.uvo.gov.sk kliknutím na jednotný európsky dokument). V súlade s § 114 ods. 1 môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. C) Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, záujemca predloží v mene euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene euro. Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania Výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka verejného obstarávania (Dátum odoslania). D) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak. E) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Bližšie podmienky v Súťažných podkladoch časť B) Finančné a ekonomické postavenie.
  • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
  • Zoznam podmienok účasti
  • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
  • Názov podmienky účasti: Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
  • Opis podmienky účasti: Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. (2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. (3) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1) Podľa bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: A) Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (pozemné stavby) a potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác: uchádzač preukáže uskutočnenie stavebných prác v min. objeme 1 219 398 Eur bez DPH súhrnne za všetky požadované roky a všetky zákazky uvedené v zozname, predloženom uchádzačom, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2. (2) Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: - certifikát Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky... - Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb... - Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)... Licencia na zhotovenie na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech... Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2. (3) (3) Podľa bodu 3 - § 34 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi stavbyvedúceho pre pozemné stavby: uchádzač musí disponovať minimálne 1 osobou v pozícii stavbyvedúceho, ktorá preukáže: a) praktické skúsenosti v oblasti riadenia stavieb ako stavbyvedúci na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (pozemné stavby), a to v kumulatívnej hodnote týchto stavieb 1 219 398,76 Eur bez DPH - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu stavbyvedúceho, z ktorého budú požadované skúsenosti v požadovanej hodnote jasne identifikovateľné (napr. definovaním projektov/stavieb, pozície na projektoch/stavbách, finančnej hodnoty projektov/stavieb a pod); b) doklad o odbornej spôsobilosti: Osvedčenie SKSI v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch znení neskorších predpisov s odborným zameraním k predmetu zákazky – pozemné stavby 10 alebo ekvivalent dokladu. . Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2. C Technická spôsobilosť
  • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
  • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
  • Zoznam kritérií
  • Zoznam kritérií
  • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
  • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky je najnižšia cena - celková cena za plnenie predmetu zákazky v EUR vrátane DPH/celkom v prípade neplatcu DPH
  • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH/celkom
  • Ďalšie požiadavky
  • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
  • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
  • Vyhradená účasť: Žiadne
  • Informácie o variantoch
  • Varianty: Nie sú povolené
  • Požiadavky na plnenie zmluvy
  • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
  • Elektronická fakturácia: Povinná
  • Podmienky plnenia zmluvy: Uchádzač (zhotoviteľ) sa zaväzuje vykonať dielo v nasledovnom rozsahu: • podľa Projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo,; • v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, • podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vybraný ako Zhotoviteľ diela, • podľa oceneného výkazu výmer – rozpočet stavby, tvoriaceho Prílohu č. 1 k zmluve o dielo. Bližšie podmienky v Obchodných podmienkach plnenia zmluvy (Návrh zmluvy o dielo).
  • Elektronický katalóg
  • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
  • Postup po procese udeľovania
  • Elektronické objednávanie: áno
  • Elektronická platba: áno
  • Organizácia prijímajúca ponuky
  • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Svidník)
  • Organizácia spracúvajúca ponuky
  • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Svidník)
  • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
  • Lehota I
  • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.03.2024
  • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
  • Viazanosť ponuky
  • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
  • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 6
  • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
  • Jazyk na predkladanie dokumentov
  • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
  • Informácie o otváraní ponúk
  • Dátum otvárania ponúk: 26.03.2024
  • Čas otvárania ponúk: 12:00
  • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom online otvárania. Systém EVO disponuje v súčasnosti funkcionalitou, pri ktorej sa po otvorení ponúk automaticky vygeneruje zápisnica z jej otvárania a zašle sa formou notifikácie každému uchádzačovi.
  • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné. V prípade otvárania ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom nebude otváranie ponúk s osobnou účasťou.
  • Zábezpeka
  • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
  • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 10.000,00- EUR bez DPH. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky sú nasledovné: -poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo -zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa -poskytnutím poistenia záruky za uchádzača Bližšie podmienky v bodu 15 Súťažných podkladov.
  • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
  • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
  • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/498700
  • Informácie o súťažných podkladoch
  • Informácie o súťažných podkladoch
  • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
  • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
  • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/498700
  • Komunikačný kanál ad hoc
  • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
  • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
  • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Svidník)
  • Organizácia poskytujúca dokumenty
  • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Svidník)
  • Preskúmanie
  • Organizácia pre preskúmanie
  • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
  • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
  • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)