Vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby: Revitalizácia vnútrobloku ul. Možiarska, Garbiarska a Nižná brána

Výzva na predkladanie ponúk

• Organizácia: Mesto Kežmarok (ID: 27714)
• Zákazka: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby: "Revitalizácia vnútrobloku ul. Možiarska, Garbiarska a Nižná brána (ID: 502343)
• Typ formulára: Súťaž
• Verzia oznámenia : 01
• Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3

• 2.1 Organizácie
• 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
• IČO: 31797903
• DIČ: 2021511008
• Adresa
• Ulica: Ružová dolina
• Číslo: 10
• Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
• PSČ: 82109
• Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: info@uvo.gov.sk
• Telefónne číslo: +421250264111
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Mesto Kežmarok
• IČO: 00326283
• DIČ: 2020697184
• Adresa
• Ulica: Hlavné námestie
• Číslo: 1
• Mesto: Kežmarok
• PSČ: 06001
• Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• Kontaktné miesto : Oddelenie projektov a verejného obstarávania
• E-mail: marta.markociova@kezmarok.sk
• Telefónne číslo: 0527897139
• Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
• Hlavný kupujúci: áno

• 3.1 Kupujúci
• 3.1.1 Kupujúci
• Základné údaje o kupujúcom
• ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Kežmarok)
• Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
• Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5844
• Poskytovatelia služieb
• Poskytovatelia služieb
• ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Typ poskytovateľa služieb: TED eSender

• 4.1 Účel
• 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
• Predchádzajúce oznámenie:
• 4.1.2 Opis
• Referenčné číslo: 2024003
• Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby: "Revitalizácia vnútrobloku ul. Možiarska, Garbiarska a Nižná brána
• Opis: Podrobný opis predmetu zákazky: Zhotoviteľ projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby musí zohľadniť návrhy a požiadavky z vypracovanej štúdie s názvom „Revitalizácia vnútrobloku ul. Možiarska, Garbiarska a Nižná brána, v zastúpení Ing. Katarína Monček (Brojová) - autorizovaný krajinný architekt reg. č. 0061 KA; rok spracovania 2022 (ďalej len „KA štúdia“). Rozdelenie na etapy : Celková plocha riešeného územia: 34 153 m2. Etapy sú definované vo vypracovanej KA štúdií, strana 67. Súčasťou zadania je spracovanie projektovej dokumentácie pre všetky fázy krajinnej architektúry (fáza I až V). Súčasťou projektovej dokumentácie NEBUDE navrhovaná lávka cez rieku Poprad, promenáda s terasami a multifunkčné ihrisko so skateparkom spomínané v štúdii a zakreslené v návrhu na strane 76 KA štúdie. Zámer : Zámerom je zrevitalizovať okolie v blízkom susedstve ulice Možiarska, Garbiarska a Nižná brána. Územie je z južnej strany ohraničené historickým centrom mesta Kežmarok a zo severnej strany rozvojovým územím bývalých Kežmarských kasárni. Obsah požadovanej projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby: Jednostupňový projekt - projekt pre stavebné konanie a uskutočnenie stavby. KA štúdia je záväzný dokument (vstupné informácie) pre spracovanie projektovej dokumentácie a cenovej ponuky!! Účel : Úcˇelom projektu je poskytnútˇ stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovaných stavieb a ich súlad s podmienkami ÚPN, ak ide o jednostupňový projekt účelom je získanie stavebného povolenia, respektíve ohlásenie jednoduchej stavby. Projekt potrebný pre stavebné povolenie / ohlásenie jednoduchej stavby musí poskytnútˇ jednoznacˇnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozicˇno-prevádzkovú, konštrukcˇnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Úcˇelom jednostupňového projektu na uskutocˇnenie stavby je rozpracovatˇ stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného povolenia / alebo ohlásenia stavby / do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatocˇný podklad na prípravu a uskutocˇnenie stavby, najmä na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizacˇné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotovitelˇov. Projekt spolu s geodetickou dokumentáciou (vytýcˇením priestorovej polohy stavby) a výrobnou (dielenskou) dokumentáciou jednotlivých zhotovitelˇov cˇastí pomocnej stavebnej výroby (napr. výroby atypických prvkov a pod./ musí byť dostatočným podkladom na uskutocˇnenie stavby a na záverecˇné vyúcˇtovanie stavebných prác.
• Druh zákazky: Služby
• 4.1.3 Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 95 924.00
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• 4.2 Súťažné podmienky
• 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
• Dôvody na vylúčenie
• Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 32 ods. 1 písm. e/ Zákona VO doklad o oprávnení poskytovať služby – /originál dokladu o oprávnení poskytovať služby si verejný obstarávateľ zabezpečí v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov/. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona VO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk nebude jeho ponuka hodnotená. Verejný obstarávateľ si overí vyššie uvedené náhľadom do registra osôb so zákazom účasti o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona VO.
• 4.3 Informácie o postupe
• 4.3.1 Postup
• Druh postupu: Iný jednofázový postup
• Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
• 4.3.2 Ostatné informácie
• Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie: Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu bude akceptovaný aj český jazyk. Verejný obstarávateľ stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronickej platformy (IS EVO) cez webové sídlo https://evo.isepvo.sk/ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj v prípade nedostatočného finančného krytia. V prípade nejasnej cenovej ponuky si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo na jej vysvetlenie. V Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade zmeny podmienok, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlasuje zrušiť toto verejné obstarávanie. Žiadny z uchádzačov nemá právo na úhradu nákladov spojených s predložením ponuky. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané : 60 - tich dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

• 5.1 Informácie o časti
• 5.1.1 Časť
• Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby: "Revitalizácia vnútrobloku ul. Možiarska, Garbiarska a Nižná brána
• Účel
• Opis časti
• Referenčné číslo: 2024003
• Názov : Vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby: "Revitalizácia vnútrobloku ul. Možiarska, Garbiarska a Nižná brána
• Opis: Podrobný opis predmetu zákazky: Zhotoviteľ projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby musí zohľadniť návrhy a požiadavky z vypracovanej štúdie s názvom „Revitalizácia vnútrobloku ul. Možiarska, Garbiarska a Nižná brána, v zastúpení Ing. Katarína Monček (Brojová) - autorizovaný krajinný architekt reg. č. 0061 KA; rok spracovania 2022 (ďalej len „KA štúdia“). Rozdelenie na etapy : Celková plocha riešeného územia: 34 153 m2. Etapy sú definované vo vypracovanej KA štúdií, strana 67. Súčasťou zadania je spracovanie projektovej dokumentácie pre všetky fázy krajinnej architektúry (fáza I až V). Súčasťou projektovej dokumentácie NEBUDE navrhovaná lávka cez rieku Poprad, promenáda s terasami a multifunkčné ihrisko so skateparkom spomínané v štúdii a zakreslené v návrhu na strane 76 KA štúdie. Zámer : Zámerom je zrevitalizovať okolie v blízkom susedstve ulice Možiarska, Garbiarska a Nižná brána. Územie je z južnej strany ohraničené historickým centrom mesta Kežmarok a zo severnej strany rozvojovým územím bývalých Kežmarských kasárni. Obsah požadovanej projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby: Jednostupňový projekt - projekt pre stavebné konanie a uskutočnenie stavby. KA štúdia je záväzný dokument (vstupné informácie) pre spracovanie projektovej dokumentácie a cenovej ponuky!! Účel : Úcˇelom projektu je poskytnútˇ stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovaných stavieb a ich súlad s podmienkami ÚPN, ak ide o jednostupňový projekt účelom je získanie stavebného povolenia, respektíve ohlásenie jednoduchej stavby. Projekt potrebný pre stavebné povolenie / ohlásenie jednoduchej stavby musí poskytnútˇ jednoznacˇnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozicˇno-prevádzkovú, konštrukcˇnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Úcˇelom jednostupňového projektu na uskutocˇnenie stavby je rozpracovatˇ stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného povolenia / alebo ohlásenia stavby / do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatocˇný podklad na prípravu a uskutocˇnenie stavby, najmä na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizacˇné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotovitelˇov. Projekt spolu s geodetickou dokumentáciou (vytýcˇením priestorovej polohy stavby) a výrobnou (dielenskou) dokumentáciou jednotlivých zhotovitelˇov cˇastí pomocnej stavebnej výroby (napr. výroby atypických prvkov a pod./ musí byť dostatočným podkladom na uskutocˇnenie stavby a na záverecˇné vyúcˇtovanie stavebných prác.
• Druh zákazky: Služby
• Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 95 924
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
• Predpokladané trvanie
• Trvanie
• Dĺžka trvania
• Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 150
• Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
• Finančné prostriedky EÚ
• Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
• Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
• Rámcová dohoda: Žiadna
• Dynamický nákupný systém: Žiadny
• Informácie o rámcovej dohode
• Kategórie: Kategórie kupujúcich
• Súťažné podmienky
• Zoznam podmienok účasti
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
• Opis podmienky účasti: Požadujeme zápis: - v komore architektov ako autorizovaný architekt alebo - autorizovaný krajinný architekt alebo - ako autorizovaný stavebný inžinier v komplexných architektonických a inžinierskych službách s označením na pečiatke *A* Účastníkom v súťaži môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky účasti: má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 5 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch, autorizovaných krajinných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej ZAA) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste pobytu účastníka, na základe ktorej bude účastník oprávnený poskytovať služby projektovej činnosti v Slovenskej republike. Uvedené (doklad o autorizácii) sa nevyžaduje (a účastník nebude v prípade nepredloženia vylúčený) v prípade, ak má účastník aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri napr. na stránke www.sksi.sk , www.komarch.sk alebo v inom, verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie účastníka overí vyhlasovateľ. Účastník v tomto prípade uvedie link na overenie oprávnenia v ponuke.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Iné
• Názov podmienky účasti: Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní
• Opis podmienky účasti: Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona VO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk nebude jeho ponuka hodnotená. Verejný obstarávateľ si overí vyššie uvedené náhľadom do registra osôb so zákazom účasti o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona VO.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Názov podmienky účasti: Zoznam služieb /§34 ods.1 písm. a/
• Opis podmienky účasti: Zoznam služby rovnakého alebo porovnateľného predmetu zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením ceny, lehoty dodania a odberateľa, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vo výške predpokladanej hodnoty tejto zákazky. Pre upresnenie verejný obstarávateľ uvádza, že požadujeme len jednu referenciu / doklad vo výške predmetnej PHZ tejto zákazky. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Iné
• Názov podmienky účasti: Požadovaný obsah ponuky
• Opis podmienky účasti: Úplne vyplnený Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk - Úplne doplnený a opečiatkovaný Návrh Zmluvy o dielo.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Kritériá na vyhodnotenie ponúk
• Zoznam kritérií
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
• Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena za uskutočnenie celého predmetu zákazky. Poradie sa určí podľa výšky navrhnutej ceny uvedenej v jednotlivých ponukách, to znamená, že úspešný bude uchádzač, ktorý navrhol za uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu cenu s DPH (resp. konečnú cenu pre odberateľa u neplatcu DPH).
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
• Ďalšie požiadavky
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Vyhradená účasť: Žiadne
• Požiadavky na plnenie zmluvy
• Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
• Elektronická fakturácia: Povinná
• Postup po procese udeľovania
• Elektronická platba: áno
• Organizácia prijímajúca ponuky
• ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Kežmarok)
• Organizácia spracúvajúca ponuky
• ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Kežmarok)
• Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
• Lehota I
• Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.04.2024
• Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
• Jazyk na predkladanie dokumentov
• Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
• Informácie o otváraní ponúk
• Dátum otvárania ponúk: 15.04.2024
• Čas otvárania ponúk: 10:30
• Opis otvárania ponúk: Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo.
• Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom portálu IS EVO.
• Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
• Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
• Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.https://evo.isepvo.sk/
• Informácie o súťažných podkladoch
• Informácie o súťažných podkladoch
• Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
• Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
• Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502343
• Komunikačný kanál ad hoc
• Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
• Preskúmanie
• Organizácia pre preskúmanie
• ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
• ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)