Rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri ZŠ Gašpara Haina, Levoča

Výzva na predkladanie ponúk

• Organizácia: Mesto Levoča (ID: 28192)
• Zákazka: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri ZŠ Gašpara Haina, Levoča (ID: 495420)
• Typ formulára: Súťaž
• Identifikátor verzie oznámenia: f8923fd3-d948-4ff2-820f-c9601f9ad4f2
• Verzia oznámenia : 01
• Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1

• 2.1 Organizácie
• 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
• IČO: 31797903
• DIČ: 2021511008
• Adresa
• Ulica: Ružová dolina
• Číslo: 10
• Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
• PSČ: 82109
• Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: info@uvo.gov.sk
• Telefónne číslo: +421250264111
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Mesto Levoča
• IČO: 00329321
• DIČ: 2020717754
• Adresa
• Ulica: Námestie Majstra Pavla
• Číslo: 4
• Mesto: Levoča
• PSČ: 05401
• Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• Kontaktné miesto : Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča
• E-mail: barbora.javorska@levoca.sk
• Telefónne číslo: +421911905499
• Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
• Hlavný kupujúci: áno

• 3.1 Kupujúci
• 3.1.1 Kupujúci
• Základné údaje o kupujúcom
• ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Levoča)
• Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
• Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6112
• Poskytovatelia služieb
• Poskytovatelia služieb
• ID poskytovateľa služieb: ORG-0001
• Typ poskytovateľa služieb: TED eSender

• 4.1 Účel
• 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
• Predchádzajúce oznámenie:
• 4.1.2 Opis
• Referenčné číslo: 01-Vk01
• Názov: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri ZŠ Gašpara Haina, Levoča
• Opis: Predmetom projektu sú stavebné práce pozostávajúce z kompletnej výmeny existujúcich umelých športových povrchov – umelého trávnika a tartanu na bežeckej dráhe, v rámci doskočiska výmena piesku vrátane geotextílie a nahradenie ich novými, ktoré budú spĺňať potrebné špecifické a príslušné technické normy, taktiež s výmenou odrazovej dosky pri doskočisku. Súčasťou navrhovaných prác v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie je aj vyčistenie, krtkovanie a prepláchnutie existujúceho odvodňovacieho drenážneho systému podložia ihriska, kompletná výmena betónových obrubníkov pre lepší odvod dažďových vôd, výmena všetkých jestvujúcich pryžových obrubníkov v mieste doskočiska, nový náter všetkých existujúcich oceľových konštrukcií ihriska (oplotenie, vstupná bránka, oceľové konštrukcie basketbalových košov), zakúpenie nového športového vybavenia ihriska (2 ks nové bránky na minifutbal, 4 ks nové streetbalové koše vrátane ich nových odrazových dosiek) a obnova čiarovania ihriska doplnené o nové (pre nohejbal – atyp, streetbal – atyp a malý futbal – atyp). V rámci tejto rekonštrukcie bude jestvujúce športovisko doplnené o dve nové petangové ihriská a nové vržisko pre vrh guľou, ktoré budú situované v nezastavanej voľnej zelenej ploche jestvujúceho športoviska. Športový povrch týchto ihrísk bude tvorený zhutnenou štrkodrvou s ohraničením pomocou betónových obrubníkov. Z oboch priečnych strán týchto ihrísk budú osadené nové lavičky. V areáli ihriska budú umiestnené tri trojkoše na separový odpad. Rekonštrukcia ihriska bude zameraná aj na realizáciu debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V rámci stavebného objektu SO 02 – Vonkajšie osvetlenie bude ihrisko vybavené umelým osvetlením ihriskovej plochy a bežeckého oválu. Okruhy osvetlenia ihriska a bežeckého oválu budú napojené z existujúceho NN rozvádzača, ktorý sa nachádza v priľahlom objekte telocvične. Káble po vyvedení z existujúceho rozvádzača budú vo vonkajšom prostredí uložené v zemi vo výkope. Osvetlenie plochy ihriska a bežeckého oválu budú samostatne ovládané. Na osvetlenie budú použité svietidlá do vonkajšieho prostredia s LED svetelným zdrojom. Členenie stavby: SO 01 Rekonštrukcia multifunkčného ihriska, SO 02 Vonkajšie osvetlenie.
• Druh zákazky: Stavebné práce
• 4.1.3 Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 385 096.41
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Stavebné práce
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Doplňujúci CPV kód: 45212220, 45316100, 45212290, 45112000
• 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Ulica: Ulica Gašpara Haina, č. 36
• Mesto: Levoča
• PSČ: 05401
• Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
• Krajina: Slovensko
• Doplňujúce informácie o mieste plnenia: areál Základnej školy Gašpara Haina, Levoča
• 4.2 Súťažné podmienky
• 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
• Dôvody na vylúčenie
• Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: §32ods.1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (ďalej OP): a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri VO a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov b) v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov c) v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (2) §32ods.2)Ak v ods. 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podm. účasti podľa odseku 1: a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mes., b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mes., c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mes., d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace, e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f) písm.f) doloženým čestným vyhlásením. (3) §32ods.3) Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa ods. 2, nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z inf. systémov verejnej správy (oversi.gov.sk). Z uvedeného dôvodu uchádzač (so sídlom na území SR) nie je povinný predložiť nasledovné doklady: písm. a) výpis z registra trestov FO/PO - ak uchádzač nepredloží výpis z RT FO/PO, je povinný poskytnúť VO údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z RT FO/PO - viď vzor súhlasu; písm. b) zák.- t.j. potvrdenie ZP a SP; písm. c) zák.- t.j. potvrdenie miestne prísluš. DÚ a miestne prísluš. CÚ; písm. d) zák.- t.j. potvrdenie príslušného súdu nie staršieho ako tri mesiace - nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; písm. e) zák.- t.j. výpis z OR alebo výpis zo ŽR. - § 152 zák. - uchádzač môže preukázať splnenie podm. účasti OP podľa 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zápisom do zoznamu hosp. subjektov. - § 39 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom JED-om. - § 114 ods. 1 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podm. účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. - Podm. účasti na OP sú upravené v § 32 zákona o VO. Viď bližšie súťažné podklady, časť A.3
• 4.3 Informácie o postupe
• 4.3.1 Postup
• Druh postupu: Iný jednofázový postup
• 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
• 4.4.1 Maximálny počet častí
• Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1

• 5.1 Informácie o časti
• 5.1.1 Časť
• Názov: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri ZŠ Gašpara Haina, Levoča
• Účel
• Opis časti
• Referenčné číslo: 01-Vk01
• Názov : Rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri ZŠ Gašpara Haina, Levoča
• Opis: Predmetom projektu sú stavebné práce pozostávajúce z kompletnej výmeny existujúcich umelých športových povrchov – umelého trávnika a tartanu na bežeckej dráhe, v rámci doskočiska výmena piesku vrátane geotextílie a nahradenie ich novými, ktoré budú spĺňať potrebné špecifické a príslušné technické normy, taktiež s výmenou odrazovej dosky pri doskočisku. Súčasťou navrhovaných prác v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie je aj vyčistenie, krtkovanie a prepláchnutie existujúceho odvodňovacieho drenážneho systému podložia ihriska, kompletná výmena betónových obrubníkov pre lepší odvod dažďových vôd, výmena všetkých jestvujúcich pryžových obrubníkov v mieste doskočiska, nový náter všetkých existujúcich oceľových konštrukcií ihriska (oplotenie, vstupná bránka, oceľové konštrukcie basketbalových košov), zakúpenie nového športového vybavenia ihriska (2 ks nové bránky na minifutbal, 4 ks nové streetbalové koše vrátane ich nových odrazových dosiek) a obnova čiarovania ihriska doplnené o nové (pre nohejbal – atyp, streetbal – atyp a malý futbal – atyp). V rámci tejto rekonštrukcie bude jestvujúce športovisko doplnené o dve nové petangové ihriská a nové vržisko pre vrh guľou, ktoré budú situované v nezastavanej voľnej zelenej ploche jestvujúceho športoviska. Športový povrch týchto ihrísk bude tvorený zhutnenou štrkodrvou s ohraničením pomocou betónových obrubníkov. Z oboch priečnych strán týchto ihrísk budú osadené nové lavičky. V areáli ihriska budú umiestnené tri trojkoše na separový odpad. Rekonštrukcia ihriska bude zameraná aj na realizáciu debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V rámci stavebného objektu SO 02 – Vonkajšie osvetlenie bude ihrisko vybavené umelým osvetlením ihriskovej plochy a bežeckého oválu. Okruhy osvetlenia ihriska a bežeckého oválu budú napojené z existujúceho NN rozvádzača, ktorý sa nachádza v priľahlom objekte telocvične. Káble po vyvedení z existujúceho rozvádzača budú vo vonkajšom prostredí uložené v zemi vo výkope. Osvetlenie plochy ihriska a bežeckého oválu budú samostatne ovládané. Na osvetlenie budú použité svietidlá do vonkajšieho prostredia s LED svetelným zdrojom. Členenie stavby: SO 01 Rekonštrukcia multifunkčného ihriska, SO 02 Vonkajšie osvetlenie.
• Druh zákazky: Stavebné práce
• Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 385 096.41
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Stavebné práce
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Doplňujúci CPV kód: 45212220, 45316100, 45212290, 45112000
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
• Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Ulica: Ulica Gašpara Haina
• Mesto: Levoča
• PSČ: 05401
• Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
• Krajina: Slovensko
• Doplňujúce informácie o mieste plnenia: areál Základnej školy Gašpara Haina, Levoča
• Finančné prostriedky EÚ
• Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
• Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
• Rámcová dohoda: Žiadna
• Dynamický nákupný systém: Žiadny
• Informácie o rámcovej dohode
• Kategórie: Kategórie kupujúcich
• Ostatné informácie
• Doplňujúce informácie: 1. V zmysle § 20 ods. 2 ZoVO verejný obstarávateľ zverejňuje podrobnosti o elektronickej komunikácií: Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom elektronickej platformy. Dorozumievanie a komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní v rozsahu stanovenom v súťažných podkladoch elektronickou formou prostredníctvom elektronickej platformy.Bližšie informácie sú uvedené v časti A.1 Súťažných podkladov. 2. Verejný obstarávateľ na základe písomnej žiadosti neposkytuje záujemcom súťažné podklady v listinnej forme ani v e-mailom. Súťažné podklady sú neobmedzene dostupné v profile verejného obstarávateľa. 3. Vzájomná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom resp. záujemcom sa bude uskutočňovať iba v slovenskom jazyku. 4. Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navýšiť počas trvania zmluvy v dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH. 5. Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponuky vo výške 11 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v časti A.1 bod 24 "zábezpeka viazanosti ponuky" Súťažných podkladov. 6. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu komplexného riešenia rekonštrukcie multifunkčného ihriska, rozdelenie zákazky by mohlo spôsobiť zbytočné predraženie stavby ako aj výrazné problémy s realizáciou, najmä pri aplikovaní iných technologických postupov a inom harmonograme rôznych zhotoviteľov stavby. Rozdelenie predmetu zákazky najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné väzby a charakter predmetu stavby, by bolo nelogické, neúčelné, neefektívne a nehospodárne. Akékoľvek potencionálne rozdelenie predmetu zákazky by malo za následok nejednoznačné a nejednotné prevzatie zodpovednosti a záruky za stavbu ako jednotný funkčný celok. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby bol predmet zákazky obstarávaný ako jeden celok. 7. predmetné verejné obstarávanie nie je zelene, nejedná sa o obstarávanie inovácií a je zamerané na sociálne aspekty. 8. variantné riešenia sa nepovoľujú. 9. elektronická aukcia sa nepoužije 10. VYHODNOCOVANIE PONÚK: Superreverzný postup - § 112 ods. 7 b)
• Súťažné podmienky
• Zoznam podmienok účasti
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
• Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) 1.Prehľad o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 2.Vyžaduje sa predložiť potvrdenie o celkovom obrate nasledovne: a) V prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky súvahu a výkaz ziskov a strát, za roky 2021, 2022 a 2023. b) V prípade ak uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch za roky 2021, 2022 a 2023. Minimálna požadovaná výška štandardov pre vyššie uvedený Minimálny vyžadovaný obrat musí byť vo výške 400 000,00 eur bez DPH (slovom: štyristotisíceur), spolu za roky 2021, 2022 a 2023, resp. v závislosti od vzniku alebo začatia podnikania v uvedených rokoch. Vyžaduje sa predložiť prehľad o celkovom dosiahnutom obrate. Všetky predložené účtovné výkazy musia byť predložené ako fotokópie a musia byť podpísané štatutárnym orgánom záujemcu, prípadne predložené formou čestného vyhlásenia s odkazom na elektronicky zverejnené dokumenty s uvedením dosiahnutého celkového obratu, za posledné tri hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 3. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a f) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. 4. V zmysle § 39 môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom JED-om. V súlade s § 114 ods. 1 môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. 5.Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak. 6. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu. 7. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. 8. V prípade uchádzača so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorého účtovné závierky sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk, si verejný obstarávateľ splnenie podmienky účasti overí na verejne dostupných webových stránkach analytických spoločností, zaoberajúcich sa ekonomickými analýzami a hodnotením ekonomických ukazovateľov podnikov (napríklad Finstat a.s.). a porovná hodnotu týchto údajov s údajmi, ktoré uviedol uchádzač vo svojom čestnom vyhlásení. 9. V prípade ostatných uchádzačov, t.j. uchádzačov – fyzických osôb alebo uchádzačov, ktorí majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky si verejný obstarávateľ z predložených dokladov uchádzačmi tzn. zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo výkazu príjmov a výdavkov alebo ekvivalentného dokladu zahraničného uchádzača a porovná hodnotu týchto údajov s údajmi, ktoré uviedol uchádzač vo svojom čestnom vyhlásení. Bližšie uvedené v súťažných podkladov v časti A3.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti: I. § 34 ods. 1 písm. b) - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálne požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác preukázať uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, t. j. rekonštrukcia a výstavba športovísk, multifunkčných ihrísk, chodníkov a pevnených plôch a pod., v priebehu predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, a v závislosti od vzniku spoločnosti. Uchádzač predloží v ponuke dôkazy o plnení stavebných prác (referencie) rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v objeme minimálne 400 000,00 € bez DPH súhrnne za päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Na posúdenie technickej spôsobilosti uchádzača bude verejný obstarávateľ akceptovať práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, t. j. rekonštrukcia a výstavba športovísk, multifunkčných ihrísk, chodníkov a pevnených plôch a pod., Prílohu predloženého Zoznamu stavených prác budú tvoriť za obdobie 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania objednávateľmi potvrdené referencie s uvedením týchto údajov: objednávateľ: názov, sídlo, IČO; zhotoviteľ: názov, sídlo IČO; stavba: názov, miesto; popis a rozsah (výmera v m2) uskutočňovaných prác s uvedením zmluvnej ceny vrátane DPH, termínov realizácie, kontaktnej osoby, telefonického kontaktu, pečiatky a podpisu oprávneného zástupcu odberateľa. V prípade, že referencie predkladané uchádzačom neobsahujú všetky požadované údaje, uchádzač tieto uvedie v Zozname stavebných prác. Údaje uvedené v zozname a v referenciách musia vzájomne korešpondovať. V prípade, že v rámci realizácie zákazky boli realizované aj iné stavebné práce ako stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet tejto zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom v postavení subdodávateľa alebo člena skupiny dodávateľov, musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme v eur bez DPH realizoval zákazku uchádzač sám. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, uchádzač uvedie hodnotu zákazky v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na menu EUR podľa informácií uvedených v bode Z dokladov musí byť zrejmá cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byť zrejmá výška, alebo sadzba DPH, aby bolo možné vypočítať cenu bez DPH II. § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi stavbyvedúceho: uchádzač musí disponovať minimálne 1 osobou v pozícii stavbyvedúceho, ktorý musí spĺňať a preukázať: Minimálne požadovaná úroveň štandardov: a) minimálne 5 rokov odbornej praxe v pozícii stavbyvedúceho na inžinierskych stavbách - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu stavbyvedúceho, z ktorého bude požadovaná prax jasne identifikovateľná; b) praktické skúsenosti v oblasti riadenia stavieb ako stavbyvedúci na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. rekonštrukcia a výstavba športovísk, multifunkčných ihrísk, chodníkov a pevnených plôch a pod., a to v kumulatívnej hodnote týchto stavieb 300 000,00 Eur bez DPH - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu stavbyvedúceho, z ktorého budú požadované skúsenosti v požadovanej hodnote jasne identifikovateľné (projekty, rola na projektoch - finančná hodnota projektov a pod.); c) doklad o odbornej spôsobilosti: Osvedčenie SKSI v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch znení neskorších predpisov s odborným zameraním k predmetu zákazky – inžinierske stavby alebo ekvivalent dokladu. ak v súlade s § 34 ods. 3 - ak uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, predloží písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť... - § 39 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom JED-om. - § 114 ods. 1 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podm. účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Bližšie uvedené v súťažných podkladov v časti A3.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Kritériá na vyhodnotenie ponúk
• Zoznam kritérií
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
• Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena (za celý predmet zákazky) v EUR s DPH (váha: 100%)/ cena celkom v prípade neplatcu DPH.
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
• Ďalšie požiadavky
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Vyhradená účasť: Žiadne
• Informácie o variantoch
• Varianty: Nie sú povolené
• Požiadavky na plnenie zmluvy
• Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
• Elektronická fakturácia: Povinná
• Postup po procese udeľovania
• Elektronické objednávanie: áno
• Elektronická platba: áno
• Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
• Lehota I
• Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 08.02.2024
• Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
• Viazanosť ponuky
• Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
• Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
• Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
• Jazyk na predkladanie dokumentov
• Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
• Informácie o otváraní ponúk
• Dátum otvárania ponúk: 08.02.2024
• Čas otvárania ponúk: 10:30
• Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52. Z dôvodu nevyužitia elektronickej aukcie v predmetnom verejnom obstarávaní, je otváranie ponúk verejne. Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy – „online sprístupnenie ponúk“, pri ktorej sa po otvorení ponúk automaticky vygeneruje zápisnica z otvárania a zašle sa formou notifikácie každému uchádzačovi
• Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy – „online sprístupnenie ponúk“, pri ktorej sa po otvorení ponúk automaticky vygeneruje zápisnica z otvárania a zašle sa formou notifikácie každému uchádzačovi
• Zábezpeka
• Vyžaduje sa zábezpeka: áno
• Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ požaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 11 000,00 EUR. Bližšie informácie v časti A.1 Súťažných podkladov, bod 24 - zábezpeka
• Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
• Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
• Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/6112?cHash=9edf1b8eb63edaac42b81ae748a03ef1
• Informácie o súťažných podkladoch
• Informácie o súťažných podkladoch
• Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
• Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
• Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/6112?cHash=9edf1b8eb63edaac42b81ae748a03ef1
• Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
• Komunikačný kanál ad hoc
• Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma - IS EVO
• Preskúmanie
• Organizácia pre preskúmanie
• ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
• ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)