Práce na obnove, rekonštrukcii, oprave a realizácií nových komunikácii, chodníkov, parkovísk, uličných vpustí, bezbariérových prechodov a opravy výtlkov

Výzva na predkladanie ponúk

• Organizácia: Mestská časť Bratislava - Vrakuňa (ID: 94906)
• Zákazka: Práce na obnove, rekonštrukcii, oprave a realizácií nových komunikácii, chodníkov, parkovísk, uličných vpustí, bezbariérových prechodov a opravy výtlkov (ID: 494871)
• Typ formulára: Súťaž
• Identifikátor verzie oznámenia: dbceed42-0924-41aa-bb29-42c82e8f3928
• Verzia oznámenia : 01
• Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1

• 2.1 Organizácie
• 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
• IČO: 31797903
• DIČ: 2021511008
• Adresa
• Ulica: Ružová dolina
• Číslo: 10
• Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
• PSČ: 82109
• Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: info@uvo.gov.sk
• Telefónne číslo: +421250264111
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
• IČO: 00603295
• DIČ: 2020840118
• Adresa
• Ulica: Šíravská
• Číslo: 7
• Mesto: Bratislava - mestská časť Vrakuňa
• PSČ: 82107
• Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
• Hlavný kupujúci: áno

• 3.1 Kupujúci
• 3.1.1 Kupujúci
• Základné údaje o kupujúcom
• ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Vrakuňa)
• Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
• Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6557
• Poskytovatelia služieb
• Poskytovatelia služieb
• ID poskytovateľa služieb: ORG-0001
• Typ poskytovateľa služieb: TED eSender

• 4.1 Účel
• 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
• Predchádzajúce oznámenie:
• 4.1.2 Opis
• Referenčné číslo: 2/ME/2024
• Názov: Práce na obnove, rekonštrukcii, oprave a realizácií nových komunikácii, chodníkov, parkovísk, uličných vpustí, bezbariérových prechodov a opravy výtlkov
• Opis: Názov zákazky: Práce na obnove, rekonštrukcii, oprave a realizácií nových komunikácii, chodníkov, parkovísk, uličných vpustí, bezbariérových prechodov a opravy výtlkov Predmetom zákazky je obnova, rekonštrukcia, oprava a údržba spodnej a vrchnej stavby pozemných komunikácií, chodníkov, parkovísk, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, t. j. obnovy vozovky jedného, alebo viacerých parametrov vozovky na jeho pôvodnú hodnotu, opravy a rekonštrukcie krytu so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy do pravidelných plošných tvarov, opravy prepadov, zálievky škár, oprava trhlín, vyspravenie výtlkov a nerovností, odstránenie podkladov alebo krytov, frézovanie, výkopy, oprava obrubníkov, dodávka, výmena a osadenie uličných vpusti, oprava schodísk, oprava povrchu zámkovej, kamennej, zatrávňovacej dlažby a iné stavebné práce v rozsahu špecifikovanom verejným obstarávateľom v čiastkových objednávkach zadávaných podľa aktuálnych potrieb v súlade so špecifikáciou a jednotkovými cenami prác a dodávok uvedených v sumáre/súhrne všetkých položiek označenom ako Výkaz-výmer (príloha k zmluve) počas platnosti zmluvy. Z dôvodu rôznorodosti jednotlivých rozsahov ako i konštrukčných vrstiev vozoviek, chodníkov a priestranstiev budú jednotlivé požadované práce špecifikované v jednotlivých objednávkach. Frézovacie práce musia zabezpečiť rovinatosť podkladu (fréza s niveláciou), požadovanú pre pokládku hutnených zmesí. Pozornosť treba venovať podkladu po frézovaní - možnosť vzniku tenkých škrupín. Práce spočívajú v rezaní a odstránení živičného krytu, alebo podkladu, odstránení a rezaní podkladu z betónu prostého, alebo vystuženého, odstránenie podkladu z kameniva rôznej hrúbky so zarovnaním styčných plôch. V zhotovení podkladu rôznej hrúbky, zhutnením, v hĺbení rýh šachiet, v oprave obrubníka chodníkového, betónového a záhonového bez a s dodaním obrubníka. S vytrháním obrubníka, očistením, osadením, betonáži a debnení schodísk, vysprávke bet. schodiskových stupňov, dodávke a montáži mreží uličných vpustí, kanalizačných poklopov a úprava uzáverov. Technologické postupy opráv: Vyspravenie výtlkov na vozovke z asfaltového betónu – zarezanie okrajov obrusnej vrstvy v mieste výtlku do pravidelných plošných tvarov, vysekanie, vyfrézovanie, odstránenie úlomkov, vyčistenie poškodeného miesta od zostatkov, spojovací postrek, vyplnenie výtlku zmesou, zhutnenie rozprestretej asfaltovej zmesi, odstránenie prebytočného materiálu z povrchu. Obnova povrchu komunikácie- povrch sa odstráni špeciálnymi mechanizmami (frézou), niveleta sa upraví na požadovanú úroveň, po vyčistení sa nanesie spojovací postrek z asfaltovej emulzie, položí sa nová asfalto -betónová vrstva, zhutnenie. Vyspravenie krytu chodníka betónom asfaltovým – okraje sa zarežú do pravidelných plošných tvarov chodníka okolo výtlku, vysekanie, vyčistenie poškodeného miesta, aplikuje sa postrek, vyplní sa výtlk zmesou a zhutní. Oprava obrubníka (kamenný, záhonový, betónový)- odstránenie poškodeného obrubníka, očistenie, osadenie obrubníka so zhotovením lôžka s bočnou oporou, vyplnenie a zatretie škár. Osadenie obrubníka (kamenný, záhonový, betónový) - urobí sa výkop pod obrubník, zhotoví sa lôžko, osadí sa obrubník nový alebo pôvodný. Výmena a osadenie uličného vpustu- vybúranie konštrukcie komunikácie (živičného krytu, podkladu, štrkodrviny), zarezanie živičného krytu, odstránenie jestvujúceho uličného vpustu. Dodávka nového uličného vpustu s osadením, urobí sa spätná povrchová úprava komunikácie. Bezbariérové prechody- zhotovenie pomocou hmatateľných povrchov zabezpečiť zjednodušenie orientácie v priestore a varovať človeka pred nebezpečným miestom. Sprostredkovať informáciu o blízkosti dôležitého miesta a naviesť nevidiacich a slabozrakých k tomuto miestu. Na miestach kde chýbajú prirodzené vodiace línie sa doplnia umelé vodiace línie. Za týmto účelom sa používajú dva typy hmatateľných povrchov: - • Varovný povrch - usporiadanie výstupkov môže byť rovnobežne aj diagonálne nakoľko je vhodnejšie pre nevidiace a slabozraké osoby. Výstupky majú pozitívny reliéf; výška reliéfu - výstupkov: 5mm ±1mm Výstupok má mať tvar polgule, alebo zrezanej polgule, kde: dolný priemer výstupkov je (20 - 30) mm a horný priemer výstupkov (10 - 20) mm - pri zrezanej polguli; svetlá vzdialenosť medzi výstupkami sa vypočíta ako dolný priemer výstupku x 1,5; - • Vodiaci povrch - výška reliéfu drážok je 5mm ±1mm. Drážky majú pozitívny reliéf. Vystúpená časť (rebro) by mala byť užšia ako žliabok. Vystúpená drážka - rebro môže mať v reze: tvar obdĺžnika alebo lichobežníka pričom: rozmery obdĺžnika sú: šírka vystúpenej drážky (rebra): (20 - 30) mm a šírka žliabku: (25 - 35) mm; tvar lichobežníka: horná šírka vystúpenej drážky (rebra): (15 - 25) mm; spodná šírka vystúpenej drážky (rebra): o 10 mm väčšia ako horná: (25 - 35) mm; svetlá vzdialenosť medzi drážkami - rebrami (25 - 35) mm. Požiadavky na materiál hmatateľných povrchov - materiál musí byť farebne stály, odolný voči poveternostným vplyvom a mechanickému opotrebeniu (olamovanie výstupkov); ideálne je pri vytváraní hmatateľných povrchov používať materiálový kontrast voči chodníku. Technické špecifikácie a požiadavky na uskutočňovanie stavebných prác, ktoré sa vyžadujú od zhotoviteľa: Pri vykonaní prác sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať stavebno - technické a kvalitatívne parametre v súlade so Slovenskými technickými normami (STN) a Slovenskými technickými normami európskymi (STN EN), ako i certifikáty, revízne správy a atesty použitých materiálov a výrobkov v zmysle platných zákonov a noriem. Asfaltové zmesi sa nesmú klásť za dažďa alebo ak je na ložnej vrstve vodný film, sneh či zvyšky ladu. Pri kladení ložnej vrstvy za použitia modifikovaného asfaltu nesmie byť teplota nižšia ako - 50 °C a pri obrusnej vrstve musí byť teplota vzduchu najmenej + 10 °C. Na mieste realizácie opráv (stavenisko) musí byť v priebehu vykonávania prác trvale prítomný zástupca Zhotoviteľa, poverený riadením prác (stavbyvedúci), ktorým je
• Druh zákazky: Stavebné práce
• 4.1.3 Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 873 000
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Práce na ceste
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Mesto: Bratislava - mestská časť Vrakuňa
• Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
• Krajina: Slovensko
• 4.2 Súťažné podmienky
• 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
• Dôvody na vylúčenie
• Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, t.j.: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 2. Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO (viď vyššie v bode 1) podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 ZVO, t.j.: • § 32 ods. 2 ZVO - uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 (viď vyššie v bode 1) a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. • § 32 ods. 4 ZVO - Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu • § 32 ods. 5 ZVO - Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu 3. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač ktorý je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov a jeho zápis je platný podľa zákona o verejnom obstarávaní, nemusí v ponuke predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia v rozsahu zapísaných skutočností. 4. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, ktorí majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky a sú zapísaní v Zozname hospodárskych subjektov, aby si skontrolovali rozsah zapísaných skutočností. Uvedené sa týka najmä predložených dokladov podľa § 32 ods. b), c) a f) ZVO. V zmysle aktuálneho znenia zákona o verejnom obstarávaní je potrebné preukázať splnenie povinností podľa § 32 ods. b), c) a f) ZVO dokladmi, vydanými v štáte sídla uchádzača a súčasne dokladmi, vydanými v Slovenskej republike. 5. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi v rozsahu zapísaných skutočností a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO a neposkytol obstarávateľskej organizácii údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 6. Doklady vo vzťahu k preukazovaniu splnenia podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO musia preukázať uchádzači so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorí nie sú zapísaní v zozname hospodárskych subjektov (§ 152 ods. 1 ZVO) predložením dokladov alebo prístupom do registra v krajine uchádzača. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie uskutočňovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 7. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskyt
• 4.3 Informácie o postupe
• 4.3.1 Postup
• Druh postupu: Iný jednofázový postup
• 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
• 4.4.1 Maximálny počet častí
• Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1

• 5.1 Informácie o časti
• 5.1.1 Časť
• Názov: Práce na obnove, rekonštrukcii, oprave a realizácii nových komunikácii, chodníkov, parkovísk, uličných vpustí, bezbariérových prechodov a opravy výtlkov
• Účel
• Opis časti
• Referenčné číslo: 2/ME/2024
• Názov : Práce na obnove, rekonštrukcii, oprave a realizácii nových komunikácii, chodníkov, parkovísk, uličných vpustí, bezbariérových prechodov a opravy výtlkov
• Opis: Názov zákazky: Práce na obnove, rekonštrukcii, oprave a realizácií nových komunikácii, chodníkov, parkovísk, uličných vpustí, bezbariérových prechodov a opravy výtlkov Predmetom zákazky je obnova, rekonštrukcia, oprava a údržba spodnej a vrchnej stavby pozemných komunikácií, chodníkov, parkovísk, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, t. j. obnovy vozovky jedného, alebo viacerých parametrov vozovky na jeho pôvodnú hodnotu, opravy a rekonštrukcie krytu so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy do pravidelných plošných tvarov, opravy prepadov, zálievky škár, oprava trhlín, vyspravenie výtlkov a nerovností, odstránenie podkladov alebo krytov, frézovanie, výkopy, oprava obrubníkov, dodávka, výmena a osadenie uličných vpusti, oprava schodísk, oprava povrchu zámkovej, kamennej, zatrávňovacej dlažby a iné stavebné práce v rozsahu špecifikovanom verejným obstarávateľom v čiastkových objednávkach zadávaných podľa aktuálnych potrieb v súlade so špecifikáciou a jednotkovými cenami prác a dodávok uvedených v sumáre/súhrne všetkých položiek označenom ako Výkaz-výmer (príloha k zmluve) počas platnosti zmluvy. Z dôvodu rôznorodosti jednotlivých rozsahov ako i konštrukčných vrstiev vozoviek, chodníkov a priestranstiev budú jednotlivé požadované práce špecifikované v jednotlivých objednávkach. Frézovacie práce musia zabezpečiť rovinatosť podkladu (fréza s niveláciou), požadovanú pre pokládku hutnených zmesí. Pozornosť treba venovať podkladu po frézovaní - možnosť vzniku tenkých škrupín. Práce spočívajú v rezaní a odstránení živičného krytu, alebo podkladu, odstránení a rezaní podkladu z betónu prostého, alebo vystuženého, odstránenie podkladu z kameniva rôznej hrúbky so zarovnaním styčných plôch. V zhotovení podkladu rôznej hrúbky, zhutnením, v hĺbení rýh šachiet, v oprave obrubníka chodníkového, betónového a záhonového bez a s dodaním obrubníka. S vytrháním obrubníka, očistením, osadením, betonáži a debnení schodísk, vysprávke bet. schodiskových stupňov, dodávke a montáži mreží uličných vpustí, kanalizačných poklopov a úprava uzáverov. Technologické postupy opráv: Vyspravenie výtlkov na vozovke z asfaltového betónu – zarezanie okrajov obrusnej vrstvy v mieste výtlku do pravidelných plošných tvarov, vysekanie, vyfrézovanie, odstránenie úlomkov, vyčistenie poškodeného miesta od zostatkov, spojovací postrek, vyplnenie výtlku zmesou, zhutnenie rozprestretej asfaltovej zmesi, odstránenie prebytočného materiálu z povrchu. Obnova povrchu komunikácie- povrch sa odstráni špeciálnymi mechanizmami (frézou), niveleta sa upraví na požadovanú úroveň, po vyčistení sa nanesie spojovací postrek z asfaltovej emulzie, položí sa nová asfalto -betónová vrstva, zhutnenie. Vyspravenie krytu chodníka betónom asfaltovým – okraje sa zarežú do pravidelných plošných tvarov chodníka okolo výtlku, vysekanie, vyčistenie poškodeného miesta, aplikuje sa postrek, vyplní sa výtlk zmesou a zhutní. Oprava obrubníka (kamenný, záhonový, betónový)- odstránenie poškodeného obrubníka, očistenie, osadenie obrubníka so zhotovením lôžka s bočnou oporou, vyplnenie a zatretie škár. Osadenie obrubníka (kamenný, záhonový, betónový) - urobí sa výkop pod obrubník, zhotoví sa lôžko, osadí sa obrubník nový alebo pôvodný. Výmena a osadenie uličného vpustu- vybúranie konštrukcie komunikácie (živičného krytu, podkladu, štrkodrviny), zarezanie živičného krytu, odstránenie jestvujúceho uličného vpustu. Dodávka nového uličného vpustu s osadením, urobí sa spätná povrchová úprava komunikácie. Bezbariérové prechody- zhotovenie pomocou hmatateľných povrchov zabezpečiť zjednodušenie orientácie v priestore a varovať človeka pred nebezpečným miestom. Sprostredkovať informáciu o blízkosti dôležitého miesta a naviesť nevidiacich a slabozrakých k tomuto miestu. Na miestach kde chýbajú prirodzené vodiace línie sa doplnia umelé vodiace línie. Za týmto účelom sa používajú dva typy hmatateľných povrchov: - • Varovný povrch - usporiadanie výstupkov môže byť rovnobežne aj diagonálne nakoľko je vhodnejšie pre nevidiace a slabozraké osoby. Výstupky majú pozitívny reliéf; výška reliéfu - výstupkov: 5mm ±1mm Výstupok má mať tvar polgule, alebo zrezanej polgule, kde: dolný priemer výstupkov je (20 - 30) mm a horný priemer výstupkov (10 - 20) mm - pri zrezanej polguli; svetlá vzdialenosť medzi výstupkami sa vypočíta ako dolný priemer výstupku x 1,5; - • Vodiaci povrch - výška reliéfu drážok je 5mm ±1mm. Drážky majú pozitívny reliéf. Vystúpená časť (rebro) by mala byť užšia ako žliabok. Vystúpená drážka - rebro môže mať v reze: tvar obdĺžnika alebo lichobežníka pričom: rozmery obdĺžnika sú: šírka vystúpenej drážky (rebra): (20 - 30) mm a šírka žliabku: (25 - 35) mm; tvar lichobežníka: horná šírka vystúpenej drážky (rebra): (15 - 25) mm; spodná šírka vystúpenej drážky (rebra): o 10 mm väčšia ako horná: (25 - 35) mm; svetlá vzdialenosť medzi drážkami - rebrami (25 - 35) mm. Požiadavky na materiál hmatateľných povrchov - materiál musí byť farebne stály, odolný voči poveternostným vplyvom a mechanickému opotrebeniu (olamovanie výstupkov); ideálne je pri vytváraní hmatateľných povrchov používať materiálový kontrast voči chodníku. Technické špecifikácie a požiadavky na uskutočňovanie stavebných prác, ktoré sa vyžadujú od zhotoviteľa: Pri vykonaní prác sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať stavebno - technické a kvalitatívne parametre v súlade so Slovenskými technickými normami (STN) a Slovenskými technickými normami európskymi (STN EN), ako i certifikáty, revízne správy a atesty použitých materiálov a výrobkov v zmysle platných zákonov a noriem. Asfaltové zmesi sa nesmú klásť za dažďa alebo ak je na ložnej vrstve vodný film, sneh či zvyšky ladu. Pri kladení ložnej vrstvy za použitia modifikovaného asfaltu nesmie byť teplota nižšia ako - 50 °C a pri obrusnej vrstve musí byť teplota vzduchu najmenej + 10 °C. Na mieste realizácie opráv (stavenisko) musí byť v priebehu vykonávania prác trvale prítomný zástupca Zhotoviteľa, poverený riadením prác (stavbyvedúci), ktorým je
• Druh zákazky: Stavebné práce
• Rozsah obstarávania
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Práce na ceste
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
• Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Mesto: Bratislava - mestská časť Vrakuňa
• Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Finančné prostriedky EÚ
• Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
• Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
• Rámcová dohoda: Žiadna
• Dynamický nákupný systém: Žiadny
• Informácie o rámcovej dohode
• Kategórie: Kategórie kupujúcich
• Súťažné podmienky
• Zoznam podmienok účasti
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Názov podmienky účasti: § 34 ZVO - Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
• Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ definuje požiadavky na preukázanie podmienok účasti technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti. Uchádzač môže pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti postupovať podľa § 34 ods. 3 ZVO. Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e), ak ide o finančné a ekonomické postavenie, a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO. Verejný obstarávateľ bude u osoby, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. ZVO. Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní: Bod č. 1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - t. j. zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom - 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, - 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v minimálnej kumulatívnej hodnote 1 000 000,00 EUR bez DPH. Za rovnakú alebo obdobnú zákazku sa považuje zákazka, predmetom ktorej bola obnova, rekonštrukcia pozemných komunikácií, chodníkov, parkovísk, oprava povrchu zámkovej a kamennej dlažby, realizácia nových chodníkov, komunikácii, a bezbariérových prechodov a iné súvisiace stavebné práce. V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o plnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola zrealizovaná v posudzovanom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný ním samotným. V prípade, ak obsahuje referencia alebo dôkaz o plnení stavebných prác stavebné práce, ktoré sú aj iné ako stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, vyčísli, odčlení a započíta iba finančný objem za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru týkajúceho sa predmetu zákazky
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Kritériá na vyhodnotenie ponúk
• Zoznam kritérií
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
• Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH, Váha: 90 bodov Maximálny počet bodov, ktorých je rovných 90, sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou cenou za predmet zákazky v EUR s DPH a pri ostatných ponukách sa určí úmerou podľa vzorca. Pridelenie bodov za kritérium sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky v EUR s DPH platnej ponuky a navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky v EUR s DPH príslušnej vyhodnocovanej ponuky vynásobený maximálnym počtom bodov za kritérium. Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta.
• Parametre kritéria
• Zoznam parametrov
• Zoznam parametrov
• Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 90
• Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
• Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najkratší reakčný čas nástupu pracovnej čaty na vyspravenie výtlkov a nerovností v mieste určenia v havarijných prípadoch (príchod pracovníkov, strojov a zariadení na miesto plnenia) v celých hodinách: Váha: 5 bodov Maximálny počet bodov, ktorých je rovných 5, sa pridelí ponuke uchádzača s najkratším reakčným časom v celých hodinách a pri ostatných ponukách sa určí úmerou podľa vzorca. Pridelenie bodov za kritérium sa vypočíta ako podiel najkratšieho reakčného času v celých hodinách platnej ponuky a navrhovaného reakčného času v celých hodinách príslušnej vyhodnocovanej ponuky vynásobený maximálnym počtom bodov za kritérium. Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta. Maximálna hodnota pre reakčný čas je 24 hodín.
• Parametre kritéria
• Zoznam parametrov
• Zoznam parametrov
• Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 5
• Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najkratší reakčný čas nástupu pracovnej čaty na vyspravenie výtlkov a nerovností v mieste určenia v havarijných prípadoch (príchod pracovníkov, strojov a zariadení na miesto plnenia) v celých hodinách
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
• Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najkratší reakčný čas nástupu pracovnej čaty na opravy a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk a uličných vpustí v mieste určenia v havarijných prípadoch (príchod pracovníkov, strojov a zariadení na miesto plnenia) v celých hodinách: Váha: 5 bodov Maximálny počet bodov, ktorých je rovných 5, sa pridelí ponuke uchádzača s najkratším reakčným časom v celých hodinách a pri ostatných ponukách sa určí úmerou podľa vzorca. Pridelenie bodov za kritérium sa vypočíta ako podiel najkratšieho reakčného času v celých hodinách platnej ponuky a navrhovaného reakčného času v celých hodinách príslušnej vyhodnocovanej ponuky vynásobený maximálnym počtom bodov za kritérium. Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta. Maximálna hodnota pre reakčný čas je 72 hodín.
• Parametre kritéria
• Zoznam parametrov
• Zoznam parametrov
• Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 5
• Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najkratší reakčný čas nástupu pracovnej čaty na opravy a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk a uličných vpustí v mieste určenia v havarijných prípadoch (príchod pracovníkov, strojov a zariadení na miesto plnenia) v celých hodinách
• Ďalšie požiadavky
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Vyhradená účasť: Žiadne
• Informácie o variantoch
• Varianty: Nie sú povolené
• Požiadavky na plnenie zmluvy
• Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
• Elektronická fakturácia: Povinná
• Postup po procese udeľovania
• Elektronické objednávanie: áno
• Elektronická platba: áno
• Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
• Lehota I
• Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.02.2024
• Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
• Jazyk na predkladanie dokumentov
• Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: CES, SLK
• Informácie o otváraní ponúk
• Dátum otvárania ponúk: 16.02.2024
• Čas otvárania ponúk: 10:00
• Miesto otvárania ponúk: https://www.isepvo.sk/
• Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
• Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
• Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
• Informácie o súťažných podkladoch
• Informácie o súťažných podkladoch
• Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
• Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
• Súťažné podklady (URL): https://www.isepvo.sk/
• Označenie dokumentu/zákazky: Práce na obnove, rekonštrukcii, oprave a realizácií nových komunikácii, chodníkov, parkovísk, uličných vpustí, bezbariérových prechodov a opravy výtlkov
• Komunikačný kanál ad hoc
• Názov elektronického prostriedku: https://www.isepvo.sk/
• Preskúmanie
• Organizácia pre preskúmanie
• ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
• ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)