Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra – 48 nájomných bytov – dažďová kanalizácia, prípojky voda, kanál a spevnené plochy

Výzva na predkladanie ponúk

• Organizácia: Mesto Martin (ID: 78087)
• Zákazka: Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra – 48 nájomných bytov – dažďová kanalizácia, prípojky voda, kanál a spevnené plochy (ID: 535145)
• Typ formulára: Súťaž
• Identifikátor verzie oznámenia: 1940acbe-c40f-4d60-a552-9a27cf889d24
• Verzia oznámenia : 01
• Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1

• 2.1 Organizácie
• 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
• IČO: 31797903
• DIČ: 2021511008
• Adresa
• Ulica: Ružová dolina
• Číslo: 10
• Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
• PSČ: 82109
• Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: info@uvo.gov.sk
• Telefónne číslo: +421250264111
• Zoznam organizácii uvedených v oznámení
• Základné údaje o organizácii
• Názov organizácie: Mesto Martin
• IČO: 00316792
• DIČ: 2020475424
• Adresa
• Ulica: Nám. S. H. Vajanského
• Číslo: 1
• Mesto: Martin
• PSČ: 03649
• Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
• Krajina: Slovensko
• Kontaktné údaje
• E-mail: ranto@martin.sk
• Telefónne číslo: 0915821032
• Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
• Hlavný kupujúci: áno

• 3.1 Kupujúci
• 3.1.1 Kupujúci
• Základné údaje o kupujúcom
• ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Martin)
• Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
• Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
• Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5089
• Poskytovatelia služieb
• Poskytovatelia služieb
• ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
• Typ poskytovateľa služieb: TED eSender

• 4.1 Účel
• 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
• Predchádzajúce oznámenie:
• 4.1.2 Opis
• Referenčné číslo: PZ/14/2025
• Názov: Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra – 48 nájomných bytov – dažďová kanalizácia, prípojky voda, kanál a spevnené plochy
• Opis: Predmetom zákazky je realizácia diela ,,Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra – 48 nájomných bytov – dažďová kanalizácia, prípojky voda, kanál a spevnené plochy“, a to podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou marcoop architektonický ateliér spol. s.r.o., Na Bystričku 14/A, 036 01 Martin, v rozsahu stavebných prác a dodávok špecifikovaných vo výkaze výmer a podľa podmienok uvedených v príslušnom povolení vydanom príslušným stavebným úradom na uskutočnenie diela: ,,Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra – 48 nájomných bytov – dažďová kanalizácia, prípojky voda, kanál a spevnené plochy“, vrátane podmienok vyplývajúcich z vyjadrení a stanovísk príslušných dotknutých orgánov, v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, pri dodržaní platných STN, podľa platných právnych predpisov, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. Zhotoviteľ vykoná dielo na pozemkoch registra C-KN parcelné číslo 840/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 3734 pre katastrálne územie Martin, okres Martin, obec Martin a C-KN parcelné číslo 845/3 zapísaný na liste vlastníctva č. 2747 pre katastrálne územie Martin, okres Martin, obec Martin. Dielo - stavba je členená na stavebné objekty: • SO 01 – SPEVNENÉ PLOCHY - Zemné práce, - Komunikácie, - Rúrové vedenie, - Ostatné konštrukcie a práce – búranie, - Presun hmôt HSV, - Izolácie proti vode a vlhkosti, - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách, • SO 02 – DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA A VSAKY - Zemné práce, - Zvislé a kompletné konštrukcie, - Vodorovné konštrukcie, - Komunikácie, - Rúrové vedenie, - Presun hmôt HSV, - Ostatné náklady, • SO 03 – SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - Zemné práce, - Zakladanie, - Vodorovné konštrukcie, - Komunikácie, - Rúrové vedenie, - Ostatné konštrukcie a práce – búranie, - Presun hmôt HSV, • SO 04 – PRÍPOJKA VODOVODU - Zemné práce, - Zakladanie, - Vodorovné konštrukcie, - Komunikácie, - Rúrové vedenie, - Ostatné konštrukcie a práce – búranie, - Presun hmôt HSV. Súčasťou vykonania diela a cenovej ponuky zhotoviteľa sú aj tieto činnosti: • vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím vykonávania diela na mieste vykonania diela, • zabezpečenie dočasného dopravného značenia na potrebnú dobu počas vykonávanie diela, • likvidácia odpadu vzniknutého pri realizácií diela v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení, • čistenie miesta vykonanie diela počas vykonávania diela a po ukončení stavebných prác, • porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté, • geodetické zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme. Pri realizácii odborných profesií zabezpečí zhotoviteľ vzájomnú koordináciu, tak aby bola zabezpečená plynulosť prác. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v o Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Projektovej dokumentácií – Dažďová kanalizácia, o Prílohe č. 1 súťažných podkladov – Projektová dokumentácia – Prípojka vody, o Prílohe č. 1 súťažných podkladov – Projektová dokumentácia – Spevnené plochy o Prílohe č. 1 súťažných podkladov – Projektová dokumentácia – Splašková kanalizácia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený aj v Prílohe č. 2 súťažných podkladov – Návrh zmluvných podmienok a v o Prílohe č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer – Dažďová kanalizácia, o Prílohe č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer – Prípojka vody, o Prílohe č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer – Spevnené plochy o Prílohe č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer – Splašková kanalizácia. V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov v projektovej dokumentácií obchodným názvom, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s použitím ekvivalentných materiálov a výrobkov s tým, že takéto použitie bude označené v ponuke slovom „ekvivalentný“. Všetky konkrétne názvy a špecifikácie stavebných materiálov, výrobkov a zariadení uvedených v predmetnej dokumentácií sú špecifikované ako príklad referenčných vlastností a kvality. Zámena resp. nahradenie za produkty iných značiek a výrobcov je možné, avšak len za kvalitatívne a vlastnosťami zhodnými produktami alebo minimálne takými ako je kvalita a vlastnosti referenčných produktov uvedených v dokumentácií.
• Druh zákazky: Stavebné práce
• 4.1.3 Rozsah obstarávania
• Predpokladaná hodnota
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 447 642.10
• Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe parkovísk
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
• Krajina: Slovensko
• 4.2 Súťažné podmienky
• 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
• Dôvody na vylúčenie
• Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní, a teda: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky uvedenej v bode: - a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, - b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, - c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, - d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, - e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, - f) doloženým čestným vyhlásením. 1.2 Uchádzač splnenie podmienky účasti môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 ZVO. 1.3 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. 1.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť. 1.5 Podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO, ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa § 32 odseku 5 ZVO, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky alebo v žiadosti o účasť. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač alebo záujemca uvedie zoznam osôb podľa prvej vety. Za inú osobu sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba a) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu, b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu, c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi. 1.6 Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 32 zákona o verejnom obstarávaní.
• 4.3 Informácie o postupe
• 4.3.1 Postup
• Druh postupu: Iný jednofázový postup
• 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
• 4.4.1 Maximálny počet častí
• Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1

• 5.1 Informácie o časti
• 5.1.1 Časť
• Názov: Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra – 48 nájomných bytov – dažďová kanalizácia, prípojky voda, kanál a spevnené plochy
• Účel
• Opis časti
• Názov : Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra – 48 nájomných bytov – dažďová kanalizácia, prípojky voda, kanál a spevnené plochy
• Opis: Predmetom zákazky je realizácia diela ,,Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra – 48 nájomných bytov – dažďová kanalizácia, prípojky voda, kanál a spevnené plochy“, a to podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou marcoop architektonický ateliér spol. s.r.o., Na Bystričku 14/A, 036 01 Martin, v rozsahu stavebných prác a dodávok špecifikovaných vo výkaze výmer a podľa podmienok uvedených v príslušnom povolení vydanom príslušným stavebným úradom na uskutočnenie diela: ,,Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra – 48 nájomných bytov – dažďová kanalizácia, prípojky voda, kanál a spevnené plochy“, vrátane podmienok vyplývajúcich z vyjadrení a stanovísk príslušných dotknutých orgánov, v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, pri dodržaní platných STN, podľa platných právnych predpisov, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. Zhotoviteľ vykoná dielo na pozemkoch registra C-KN parcelné číslo 840/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 3734 pre katastrálne územie Martin, okres Martin, obec Martin a C-KN parcelné číslo 845/3 zapísaný na liste vlastníctva č. 2747 pre katastrálne územie Martin, okres Martin, obec Martin. Dielo - stavba je členená na stavebné objekty: • SO 01 – SPEVNENÉ PLOCHY - Zemné práce, - Komunikácie, - Rúrové vedenie, - Ostatné konštrukcie a práce – búranie, - Presun hmôt HSV, - Izolácie proti vode a vlhkosti, - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách, • SO 02 – DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA A VSAKY - Zemné práce, - Zvislé a kompletné konštrukcie, - Vodorovné konštrukcie, - Komunikácie, - Rúrové vedenie, - Presun hmôt HSV, - Ostatné náklady, • SO 03 – SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - Zemné práce, - Zakladanie, - Vodorovné konštrukcie, - Komunikácie, - Rúrové vedenie, - Ostatné konštrukcie a práce – búranie, - Presun hmôt HSV, • SO 04 – PRÍPOJKA VODOVODU - Zemné práce, - Zakladanie, - Vodorovné konštrukcie, - Komunikácie, - Rúrové vedenie, - Ostatné konštrukcie a práce – búranie, - Presun hmôt HSV. Súčasťou vykonania diela a cenovej ponuky zhotoviteľa sú aj tieto činnosti: • vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím vykonávania diela na mieste vykonania diela, • zabezpečenie dočasného dopravného značenia na potrebnú dobu počas vykonávanie diela, • likvidácia odpadu vzniknutého pri realizácií diela v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení, • čistenie miesta vykonanie diela počas vykonávania diela a po ukončení stavebných prác, • porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté, • geodetické zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme. Pri realizácii odborných profesií zabezpečí zhotoviteľ vzájomnú koordináciu, tak aby bola zabezpečená plynulosť prác. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v o Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Projektovej dokumentácií – Dažďová kanalizácia, o Prílohe č. 1 súťažných podkladov – Projektová dokumentácia – Prípojka vody, o Prílohe č. 1 súťažných podkladov – Projektová dokumentácia – Spevnené plochy o Prílohe č. 1 súťažných podkladov – Projektová dokumentácia – Splašková kanalizácia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený aj v Prílohe č. 2 súťažných podkladov – Návrh zmluvných podmienok a v o Prílohe č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer – Dažďová kanalizácia, o Prílohe č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer – Prípojka vody, o Prílohe č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer – Spevnené plochy o Prílohe č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer – Splašková kanalizácia. V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov v projektovej dokumentácií obchodným názvom, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s použitím ekvivalentných materiálov a výrobkov s tým, že takéto použitie bude označené v ponuke slovom „ekvivalentný“. Všetky konkrétne názvy a špecifikácie stavebných materiálov, výrobkov a zariadení uvedených v predmetnej dokumentácií sú špecifikované ako príklad referenčných vlastností a kvality. Zámena resp. nahradenie za produkty iných značiek a výrobcov je možné, avšak len za kvalitatívne a vlastnosťami zhodnými produktami alebo minimálne takými ako je kvalita a vlastnosti referenčných produktov uvedených v dokumentácií.
• Druh zákazky: Stavebné práce
• Rozsah obstarávania
• Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe parkovísk
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
• Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
• Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
• Informácie o mieste plnenia
• Informácie o mieste plnenia
• Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
• Krajina: Slovensko
• Finančné prostriedky EÚ
• Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
• Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
• Rámcová dohoda: Žiadna
• Súťažné podmienky
• Zoznam podmienok účasti
• Zoznam podmienok účasti
• Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
• Opis podmienky účasti: Uchádzač musí predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Ak bola odberateľom iná osoba, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru (výstavba, rekonštrukcia inžinierskej stavby) ako je predmet zákazky, z ktorého bude vyplývať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania realizoval minimálne 1 zmluvu/referenciu s predmetom plnenia rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v min. hodnote 250 000,00 EUR bez DPH. Zo zoznamu uskutočnených stavebných prác, musia vyplývať všetky vyššie uvedené jednotlivé požiadavky. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. uskutočnenie stavebných prác začalo pred piatimi rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako „rozhodné obdobie“), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť uskutočnených stavebných prác, ktorá bola realizovaná/dodaná v požadovanom období. V prípade, ak uskutočnenie stavebných prác realizoval uchádzač ako člen skupiny alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. V prípade, že stavebné práce uchádzača boli realizované v inej mene ako Euro, údaje uvedené v potvrdeniach je potrebné prepočítať na Euro /Eur/. Prepočet inej meny na Euro /Eur/ uchádzač vo svojej ponuke prepočíta podľa aktuálneho kurzu danej meny v Eur stanoveného Európskou centrálnou bankou v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukazujúcej pre preukázanie splnenia podmienky účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.
• Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
• Kritériá na vyhodnotenie ponúk
• Zoznam kritérií
• Zoznam kritérií
• Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
• Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
• Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
• Ďalšie požiadavky
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
• Vyhradená účasť: Žiadne
• Informácie o variantoch
• Varianty: Nie sú povolené
• Požiadavky na plnenie zmluvy
• Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
• Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
• Lehota I
• Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.06.2025
• Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
• Jazyk na predkladanie dokumentov
• Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
• Informácie o otváraní ponúk
• Dátum otvárania ponúk: 25.06.2025
• Čas otvárania ponúk: 08:05
• Miesto otvárania ponúk: MsÚ Martin, kanc. č. 429.
• Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
• Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
• Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/535145
• Informácie o súťažných podkladoch
• Informácie o súťažných podkladoch
• Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
• Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
• Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/535145
• Komunikačný kanál ad hoc
• Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma - IS EVO.